1 /
4
Architekten- und Planungsvertrag — Vorlage Word & PDF
Architekten- und Planungsvertrag mit Leistungsphasen nach HOAI, Honorar, Terminen, Urheberrecht und Haftung. Vorlage für Bauvorhaben nach deutschem Recht.
inkl. USt
Kompatibel mit:
Der Architekten- und Planungsvertrag regelt die Beauftragung eines Architekturbüros für ein Bauvorhaben. Die Vorlage hält die beauftragten Leistungsphasen nach der HOAI, das Honorar, Termine, Urheber- und Nutzungsrechte sowie die Haftung fest — nach deutschem Recht (BGB).
Für wen ist diese Vorlage geeignet?
Für Bauherren und Auftraggeber, die ein Architekturbüro mit Planung und Bauüberwachung beauftragen, sowie für Architekten und Planungsbüros. Geeignet für Neubau, Umbau und Sanierung.
Was enthält die Vorlage?
Die Vorlage deckt alle wesentlichen Punkte eines Architektenvertrags ab:
- Vertragsparteien — Angaben zu Auftraggeber und Auftragnehmer (Architekturbüro) inkl. Kammer-Mitgliedsnummer.
- Bauvorhaben — Bezeichnung, Lage, Art des Vorhabens und Budget.
- Beauftragte Leistungsphasen (HOAI) — Auswählbare Leistungsphasen 1 bis 9 von der Grundlagenermittlung bis zur Objektbetreuung.
- Honorar und Zahlungsbedingungen — Frei vereinbartes Honorar, Umsatzsteuer und Abschlagszahlungen.
- Termine und Fristen — Beginn und Abschluss der Planungsleistungen sowie Fristverlängerungen.
- Urheberrecht und Nutzungsrechte — Schutz der Pläne und Nutzungsrecht des Auftraggebers.
- Haftung — Haftung für Planung und Überwachung sowie Haftungsbegrenzung.
- Anwendbares Recht und Streitbeilegung — Deutsches Recht und Gerichtsstand.
- Unterschriften — Unterschriftsfelder beider Parteien.
Einfach anzupassen
Alle Felder sind direkt bearbeitbar und Checkboxen ermöglichen die schnelle Auswahl der beauftragten Leistungsphasen und der Umsatzsteuerregelung. Die Vorlage funktioniert in Microsoft Word, Google Docs und LibreOffice.
Format und Umfang
Verfügbar als Word-Datei (.docx) und als PDF im Format A4.
So bearbeiten Sie die Vorlage
- Laden Sie die DOCX-Datei nach dem Kauf herunter
- Öffnen Sie sie in Word, Google Docs, LibreOffice oder einem anderen DOCX-Editor
- Tragen Sie die Daten der Parteien in die markierten Felder ein
- Passen Sie Bedingungen und Text an das Vereinbarte an
- Drucken Sie das Dokument zur Unterzeichnung aus oder versenden Sie es digital
